- Договор подряда на монтаж оборудования
- Договор поставки и монтажа оборудования – образец
- Договор подряда на установку сантехнического оборудования
- Договор подряда на монтаж оборудования – образец
- Договор подряда на установку сантехнического оборудования (примерная форма), Договор (форма) от 25 июля 2014 года
- Договор подряда на поставку и монтаж оборудования
Договор подряда на монтаж оборудования
г. ___________
«__»________ 20__ г.
_________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке) следующего оборудования: ________________________________________________ по адресу: г. __________________, ул. _____________________, дом _______.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1 Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.
1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения настоящего Договора;
2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п.4.1. Договора;
2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту приема-передачи в течение ______ дней после окончания монтажных и пусконаладочных работ.
2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора;
2.2.2. в течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____ дней после ее сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;
2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в п. 3 и п. 5 настоящего Договора;
2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ, предусмотренных настоящим Договором;
2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;
2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.
2.3. Подрядчик вправе:
2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;
2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы, оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их необходимости для выполнения работ.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по договору составляет _______ рублей.
3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:
- первый платеж в размере ______ % от суммы, указанной в п. 3.1. Договора, а именно ______ рублей, осуществляется не позднее _____ дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;
- оставшаяся сумма, а именно ________ рублей, вносится не позднее _____ дней с момента подписания акта приема-передачи.
3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо путем внесения наличными в кассу Подрядчика.
4. Сроки выполнения работ
4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим Договором, в течение ______ дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа оборудования.
5. Порядок приема и сдачи выполненных работ
5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с приложением необходимой документации.
5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи в течение _____ дней с момента извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.
5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки устранения недостатков выполненных работ.
6. Ответственность сторон
6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере ____ % от суммы долга за каждый день просрочки.
6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере _____ % от суммы договора за каждый день просрочки.
6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств и устранения нарушений.
6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е.
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.
6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.
6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем ____________, настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.
7. Прочие условия
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение ______ дней письменно известить об этом другую сторону.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному для каждой из сторон.
7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:
- приложение № 1 – Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;
- приложение № 2 – Акт приема-передачи выполненных работ;
- приложение № 3 – технические условия для подготовки помещения к монтажу оборудования.
8. Адреса и реквизиты сторон
Подрядчик ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________
М.П.
Заказчик ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________
М.П.
: 2/100
Источник: http://up2go.ru/documents/contract-agreement/650.html
Договор поставки и монтажа оборудования – образец
Применение договора поставки и монтажа оборудования (скачать простой договор)
Существенные условия договора поставки
Существенные условия договора подряда
Рекомендуемые условия для поставки
Экономия на налогах: договор подряда вместо трудового»
Рекомендуемые условия для подряда
Условия о гарантии
Приемка оборудования и установки с пусконаладкой
Поставка и монтаж оборудования в одном договоре: риск признания незаключенным
Риск непризнания договора смешанным
Когда договор может быть не признан смешанным
Применение договора поставки и монтажа оборудования (скачать простой договор)
Рассматриваемый в настоящей статье договор распространен и активно применяется субъектами предпринимательской деятельности. Обусловлено это удобством и практичностью. Так, лицо, приобретающее оборудование, особенно дорогостоящее, заключив его, может рассчитывать не только на то, что ему доставят этот товар, но и на то, что установят, наладят, смонтируют и введут его в эксплуатацию.
Важно! По своей сути эта сделка является смешанным договором, в котором содержатся условия договора поставки (см. гл. 30 Гражданского кодекса РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ) и договора подряда (гл. 37 ГК РФ).
Вывод! Таким образом, к соответствующим частям заключенного договора будут применяться правила, которые регулируют отношения либо по поставке, либо по подряду. Вместе с тем порядок применения таких правил может быть изменен контрагентами по их соглашению (см. п. 3 ст. 421 ГК РФ).
Стоит отметить, что приобретение оборудования покупателем может быть осуществлено только на основании договора поставки, а его дальнейший монтаж произведен по отдельному договору подряда или возмездного оказания услуг.
Такой отдельный договор покупатель может заключить не только с лицом, у которого он приобрел товар, но и с третьими лицами.
Между тем в хозяйственной деятельности многие применяют именно смешанный договор, содержащий в себе обязанность поставщика поставить оборудование и установить его.
Скачать образец договора на поставку оборудования можно по следующей ссылке: Договор на монтаж и поставку оборудования – образец.
Обратите внимание! Рассматриваемый договор является смешанным, поэтому он должен содержать в себе существенные условия обоих договоров — и подряда, и поставки. В противном случае такое соглашение может быть признано незаключенным как полностью, так и в части.
Существенные условия договора поставки
Даже простой образец договора поставки оборудования должен содержать по меньшей мере одно существенное условие, предусмотренное законодательством, — условие о предмете сделки. В свою очередь, предметом в данном договоре будет тот товар (оборудование), который покупатель решил купить, а поставщик — поставить.
С целью снижения риска признания данного условия несогласованным, а также более точной идентификации поставляемого оборудования в договоре необходимо отражать не только наименование оборудования, но и его характеристики, в том числе:
- наименование производителя;
- марку, модель;
- год выпуска;
- мощность;
- габариты;
- иные технические характеристики поставляемого товара (в зависимости от его типа), позволяющие более точно его индивидуализировать.
Помимо предмета поставки необходимо согласовать и условия о ее сроке, а также о цене договора и качестве товара. Данные условия не являются существенными, но опять же с целью предотвращения нежелательных последствий в будущем рекомендуется придать им статус таковых на основании соответствующего заявления стороны (см. абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ).
Дополнительную информацию по теме смотрите в статье «Какие существенные условия договора поставки по ГК РФ?».
Существенные условия договора подряда
Договор на поставку оборудования с монтажом должен содержать и существенные условия договора подряда. Это:
- Условие о предмете. Применительно к рассматриваемому договору это условие должно содержать:
- наименование оборудования и его индивидуализирующие признаки (учитывая, что это условие отражается в пунктах о поставке товара, можно сделать отсылку к соответствующему пункту договора поставки и монтажа оборудования);
- наименование работ, которые должен произвести подрядчик-поставщик, выполняя монтаж, их этапы и содержание;
- результат работ, который желает получить покупатель-заказчик.
- Условие о сроке, в который работы по монтажу должны быть произведены. При этом необходимо указывать дату, с которой подрядчик должен приступить к монтажу оборудования, и дату, не позже которой монтаж должен быть закончен, а результаты сданы заказчику по соответствующему акту. При отсутствии сроков, но определении времени начала работ, например после оплаты аванса, договор не будет являться незаключенным (см. п. 6 информационного письма ВАС РФ от 25.02.2014 № 165). Если монтаж предполагает работу в несколько этапов, рекомендуется определить в договоре дату начала и окончания каждого такого этапа.
Несмотря на то, что цена выполнения монтажных работ не является существенным условием, ее также желательно закрепить в соглашении, разделив при этом, какая часть является вознаграждением за работу, а какая — сопутствующими расходами (на материал для работ, аренду техники, зарплату рабочим и т. п.).
Важно! Если в договоре не прописано, что цена монтажа приблизительная, она является твердой и поставщик-подрядчик не вправе требовать ее увеличения.
Рекомендуемые условия для поставки
Поскольку рассматриваемый договор содержит в себе элементы двух договоров, предусмотренных ст. 506 и 702 ГК РФ, при его составлении следует учитывать законодательные требования, предъявляемые к обоим соглашениям. При этом контрагентов можно назвать как поставщиком и покупателем, так и подрядчиком и заказчиком — особой роли это не играет.
Договор подряда. Что делать, если заказчик уклоняется от приемки работ? ПОШАГОВО»
А чтобы снизить потенциальные риски при исполнении такого договора, в него рекомендуется включить следующее.
Образец договора поставки оборудования должен содержать условия:
- о качестве оборудования, подлежащего поставке (ст. 469 ГК РФ);
- комплектности и количестве (ст. ст. 465, 478 ГК РФ);
- перечне документов, которые должны быть переданы вместе с поставляемым товаром (технические паспорта, инструкции, лицензии, сертификаты и т. п., ст. 464 ГК РФ);
- гарантийном, а при необходимости и постгарантийном обслуживании;
- порядке приема оборудования по количеству и качеству.
Источник: https://rusjurist.ru/dogovory/dogovor_postavki/dogovor_postavki_i_montazha_oborudovaniya_obrazec/
Договор подряда на установку сантехнического оборудования
г. __________ “___” ________ ____ ________________________________, именуем__ в дальнейшем “Подрядчик”, влице ____________, действующ__ на основании Устава (положения, доверенностии т.д.
), с одной стороны, и ______________________________, именуем__ далее”Заказчик”, в лице ___________, действующ__ на основании Устава (положения,доверенности и т.д.), с другой стороны, заключили настоящий Договор онижеследующем:
1.1.
Подрядчик обязуется в установленный Договором срок в соответствии с заданием Заказчика и предоставленной им проектной и рабочей документацией выполнить своими и привлеченными силами и средствами работы по установке сантехнического и сангигиенического оборудования, в том числе __________________, здания (или: сооружения) по адресу: _________________________ (далее – “Работы” и “Объект”), а Заказчик обязуется создать Подрядчику установленные Договором условия для выполнения Работ, принять их результат (соответствующие заданным проектом параметрам) и уплатить согласованную Сторонами в смете цену.
1.2. Объект принадлежит Заказчику на праве собственности (или: на праве аренды и т.д.) на основании свидетельства о государственной регистрации права: серия ________ N ____________.
1.3. Проектная документация предоставляется Заказчиком исключительно для целей настоящего Договора, составлена на основании проведенных инженерных изысканий, утверждена Заказчиком и имеет положительное заключение государственной (вариант: негосударственной) экспертизы от “___” ________ ____ N ___.
1.3.1. Состав проектной документации: ___________________________________________________________________________________________________________. 1.4. Рабочая документация предоставляется Заказчиком исключительно дляцелей настоящего Договора, составлена в целях реализации технических итехнологических решений, содержащихся в проектной документации на Объект.
1.4.1. Состав рабочей документации: _____________________________________________________________________________________________________________.
1.5. Стороны признали обязательными к исполнению требования, содержащиеся в:
1.5.1. Строительных нормах и правилах:
– _____________________________________________________________;
– _____________________________________________________________.
1.5.2. Санитарных нормах и правилах:
– _____________________________________________________________;
– _____________________________________________________________;
– _____________________________________________________________.
1.5.3. ГОСТ:
– _____________________________________________________________;
– _____________________________________________________________;
– _____________________________________________________________.
1.6. Комплекс Работ по настоящему Договору состоит из выполнения следующих мероприятий:
1.6.1. (демонтаж и) установка сантехнического оборудования;
1.6.2. (демонтаж и) установка сангигиенического оборудования;
1.6.3. (демонтаж и) установка ________________________________________; (иные виды сходного оборудования)
1.6.4. подключение к действующим сетям и пуско-наладочные работы сантехнического и сангигиенического оборудования Объекта.
1.7. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком лично (или: совместно с субподрядчиками, перечень которых приведен в Приложении N ___ к настоящему Договору (далее – субподрядчики)).
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы в сроки, определенные в Плане-графике Работ (Приложение N ___ к настоящему Договору), учитывая, что начало работ должно быть не позднее “___”________ ____ г., а окончание работ – не позднее “___”________ ____ г..
2.2. Сроки могут быть изменены письменным соглашением Сторон в следующих случаях:
а) ____________________________________________________________;
б) ____________________________________________________________;
в) ____________________________________________________________.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ
3.1. Стоимость Работ согласована Сторонами в смете (Приложение N ___ к настоящему Договору).
3.2. Оплата Работ производится поэтапно в сроки, установленные в смете.
3.3. Порядок оплаты Работ: ____________________________________.
3.4. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, что увеличивает стоимость Работ, Подрядчик обязан в срок __________ предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение сметной стоимости Работ, вправе отказаться от настоящего Договора.
3.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Подрядчик обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж в размере ________ (__________) рублей (в случае, если таковой был фактически уплачен) в следующем порядке: ____ _____________________________________________.
3.6. Стоимость Работ может быть изменена только по письменному соглашению Сторон.
3.7. Документально подтвержденная экономия Подрядчика распределяется в следующих долях: Подрядчику – _____%, Заказчику – _____%.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
4.1. Обеспечение Работ материалами, оборудованием, изделиями и конструкциями, санитарно-техническим, электротехническим и иным инженерным оборудованием осуществляет Подрядчик.
4.2. Заказчик также вправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости работ по настоящему Договору приобретать необходимое оборудование и материалы. При этом стоимость Работ, подлежащая оплате Подрядчику, уменьшается на стоимость приобретенного Заказчиком оборудования и материалов.
4.3. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой Стороне за _ дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
4.4. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования (в том числе материалов и оборудования, предоставляемых Заказчиком) осуществляет Подрядчик.
4.5. Сторона, передающая оборудование в монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия-изготовителя, необходимой для монтажа.
4.6. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования до момента подписания Заказчиком акта приема-передачи завершенного строительством Объекта несет Подрядчик.
4.7. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.
4.8. Реализация материалов, оборудования и конструкций, не использованных Подрядчиком при строительстве Объекта и оплаченных Заказчиком, осуществляется Подрядчиком на основании отдельного договора комиссии за вознаграждение, которое не может превышать _____% от стоимости реализуемых материалов, оборудования и конструкций.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
5.1. Подрядчик обязуется:
5.1.1. Приступить к выполнению Работ в течение _________ с момента заключения Договора и получения доступа на Объект для выполнения Работ.
(Если привлекаются субподрядчики: 5.1.2. В течение срока действия настоящего Договора координировать выполнение субподрядчиками Работ и обязанностей по поставке оборудования и материалов.)
5.1.3. В течение срока действия настоящего Договора обеспечивать соблюдение требований проектной и рабочей документации, технических регламентов, обеспечивать безопасность Работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять требования безопасности труда, обеспечивать выполнение на строительной площадке и на Объекте противопожарных мероприятий.
5.1.4. Нести ответственность за качество выполненных Работ и их соответствие требованиям проектной и рабочей документации (в том числе за надлежащее выполнение Работ субподрядчиками).
5.1.5. В течение срока действия настоящего Договора обеспечивать доступ на строительную площадку Объекта Заказчика и/или его представителей, представлять документацию по требованию.
5.1.6. В срок _________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора обеспечить за свой счет страхование строительных рисков. В течение _________ с момента заключения договора страхования представить его копию Заказчику.
5.1.7. В срок _________ с момента завершения каждого этапа Работ (график выполнения Работ с перечнем этапов приведен в Приложении N ___ к настоящему Договору) извещать Заказчика и Инженерную организацию о завершении соответствующего этапа Работ, приступать к выполнению следующего этапа Работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в Общий журнал производства работ.
5.1.7.1. Готовность принимаемых конструкций и Работ подтверждается подписанием Сторонами актов выполненных работ по согласованной форме (Приложение N ___ к настоящему Договору) и актов освидетельствования скрытых работ (Приложение N ___ к настоящему Договору).
5.1.7.2. Если закрытие этапа Работ выполнено без подтверждения Заказчика или если Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ, а затем восстановить ее.
5.1.8. Обеспечивать устранение выявленных Заказчиком недостатков в срок, согласованный Сторонами для каждого отдельного случая, и не приступать к продолжению Работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.
(Если привлекаются субподрядчики: 5.1.9. Обеспечивать контроль качества выполняемых субподрядчиками строительных Работ.)
5.1.10. В течение _________ с момента получения от Заказчика соответствующего запроса предоставлять Заказчику информацию о ходе Работ.
Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Договор подряда на монтаж оборудования – образец
Внимание! Представленный текст является образцом договора подряда на монтаж оборудования. Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Типовой договор подряда.
Работы по монтажу являются важным этапом установки и сдачи оборудования в эксплуатацию. Проводятся данные работы с соблюдением всех существующих требований к безопасности и с учетом комплекса технологических правил, в зависимости от вида оборудования и разновидности монтажных работ.
Проведение работ по монтажу начинается с заключения соглашения между заказчиком и подрядчиком. Согласно договору, подрядчик обязуется по заданию заказчика осуществить монтаж оборудования в сроки установленные договором, а заказчик обязуется принять и оплатить работу в порядке, указанном в соглашении.
Особенности заключения договора подряда на монтаж оборудования
Как правило, договор регламентирует проведение монтажных работ, пусконаладочные работы и сдачу оборудования в эксплуатацию. Для проведения монтажа предварительно требуется разработать:
- технический проект;
- проект организации монтажных работ;
- сметную документацию;
- монтажные схемы на проведение работ;
- другие документы, в зависимости от обстоятельств конкретной сделки.
Одновременно с составлением типового образца договора подряда на монтаж оборудования оформляются спецификации и заявки на покупку монтажных инструментов, механизмов, материалов и т.д. А в процессе подготовки к монтажу обеспечиваются: комплектование и своевременная доставка на объект материально-технических ресурсов, контроль за своевременным исполнением заказов и качеством исполнения.
Помимо описания вида и объема мероприятий по монтажу, в бланке договора на монтаж оборудования следует четко прописать сроки исполнения подрядчиком своих обязательств и стоимость сделки.
Если планируется поэтапное выполнение монтажных работ, этот момент следует уточнить в соглашении, указав отдельно сроки каждого этапа.
Цена сделки может определяться в Смете, которая после подтверждения участниками соглашения становится неотъемлемой частью договора.
Материалы и оборудование, необходимые для выполнения монтажа определяются соответствующими приложениями — Перечнем материалов и Перечнем оборудования. Передача материалов и оборудования оформляется соответствующими актами — Актом приема-передачи материалов и Актом приема-передачи оборудования, которые после подписания сторонами становятся неотъемлемой частью соглашения.
Структура и содержание договора подряда на монтаж оборудования
- Дата и место заключения соглашения.
- Наименование сторон.
- Предмет договора. В соответствии с условиями настоящего договора, подрядчик обязуется по заданию заказчика в установленный договором срок выполнить работы по монтажу оборудования (перечень работ, их объем и виды указываются в соглашении), а заказчик обязуется принять результат работ и уплатить подрядчику обусловленную соглашением цену.
Способы выполнения работ определяются сторонами в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью договора подряда на монтаж оборудования. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ определяются участниками сделки в соответствующих перечнях, являющихся неотъемлемой частью соглашения.
Уточняется, на кого возлагается обязанность по предоставлению материалов и оборудования. Передача материалов и оборудования оформляется актами приема-передачи.
- Срок действия соглашения. Договор вступает в силу с даты (или события) и действует до даты (или события). Указываются соответствующие даты (или события).
- Права и обязанности сторон. пункта зависит от условий, на которых заключается настоящее соглашение.
- Сроки выполнения работ. пункта зависит от условий, на которых заключается настоящее соглашение. Указываются дата начала и окончания работ, а также промежуточные сроки. Уточняются условия и порядок переноса сроков начала и окончания работ.
- Стоимость работ и порядок расчетов. пункта зависит от условий, на которых заключается настоящий договор подряда на монтаж оборудования.
- Порядок сдачи и приема работ по монтажу оборудования. пункта зависит от условий, на которых заключается настоящее соглашение.
- Ответственность сторон. пункта зависит от условий, на которых заключается настоящее соглашение.
- Основания и порядок расторжения сделки. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон и в одностороннем порядке по письменному требованию подрядчика или заказчика по основаниям, предусмотренным условиями договора и законодательством России.
- Разрешение споров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров является для сторон обязательным. В судебном порядке споры разрешаются в соответствии с условиями договора и законодательством России.
- Форс-мажор. пункта зависит от условий, на которых заключается настоящее соглашение.
- Прочие условия. пункта зависит от условий, на которых заключается настоящее соглашение.
- Список приложений.
- Адреса и реквизиты сторон.
- Подписи сторон.
Дополнительные документы к бланку договора подряда на монтаж оборудования
Составить и скачать договор можно на нашем сайте вместе с приложениями:
- Техническое задание;
- Смета;
- Перечень материалов;
- Перечень оборудования;
- Акт приема-передачи материалов;
- Акт приема-передачи оборудования;
- Дополнительное соглашение;
- Протокол разногласий;
- Протокол согласования разногласий.
Подробнее о Договорах подряда смотрите на страницах:
Источник: https://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_podryada/montazha_oborudovaniya/
Договор подряда на установку сантехнического оборудования (примерная форма), Договор (форма) от 25 июля 2014 года
Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .
Для более удобного заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном формате.
Примерная форма
| г.________________ | “__” ____________ ____ г. |
________________, именуем__ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ________________, действующ__ на основании Устава (положения, доверенности и т.д.), с одной стороны, и ________________, именуем__ далее “Заказчик”, в лице ________________, действующ__ на основании Устава (положения, доверенности и т.д.), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
Подрядчик обязуется в установленный Договором срок в соответствии с заданием Заказчика и предоставленной им проектной и рабочей документацией выполнить своими и привлеченными силами и средствами работы по установке сантехнического и сангигиенического оборудования, в том числе ________________, здания (или: сооружения) по адресу: ________________ (далее – “Работы” и “Объект”), а Заказчик обязуется создать Подрядчику установленные Договором условия для выполнения Работ, принять их результат (соответствующие заданным проектом параметрам) и уплатить согласованную Сторонами в смете цену.
1.2. Объект принадлежит Заказчику на праве собственности (или: на праве аренды и т.д.) на основании свидетельства о государственной регистрации права: серия ________ N ________.
1.3. Проектная документация предоставляется Заказчиком исключительно для целей настоящего Договора, составлена на основании проведенных инженерных изысканий, утверждена Заказчиком и имеет положительное заключение государственной (вариант: негосударственной) экспертизы от “__” ____________ ____ г. N ____.
1.3.1. Состав проектной документации: ________________.
1.4. Рабочая документация предоставляется Заказчиком исключительно для целей настоящего Договора, составлена в целях реализации технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на Объект.
1.4.1. Состав рабочей документации: ________________.
1.5. Стороны признали обязательными к исполнению требования, содержащиеся в:
1.5.1. Строительных нормах и правилах:
– ________________;
– ________________.
1.5.2. Санитарных нормах и правилах:
– ________________;
– ________________;
– ________________.
1.5.3. ГОСТ:
– ________________;
– ________________;
– ________________.
1.6. Комплекс Работ по настоящему Договору состоит из выполнения следующих мероприятий:
1.6.1. (демонтаж и) установка сантехнического оборудования;
1.6.2. (демонтаж и) установка сангигиенического оборудования;
1.6.3. (демонтаж и) установка (иные виды сходного оборудования);
1.6.4. подключение к действующим сетям и пуско-наладочные работы сантехнического и сангигиенического оборудования Объекта.
1.7. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком лично (или: совместно с субподрядчиками, перечень которых приведен в Приложении N ____ к настоящему Договору (далее – субподрядчики)).
2. Сроки выполнения работ
2.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы в сроки, определенные в Плане-графике Работ (Приложение N ____ к настоящему Договору), учитывая, что начало работ должно быть не позднее “__” ____________ ____ г.
, а окончание работ – не позднее “__” ____________ ____ г.
2.2.
Сроки могут быть изменены письменным соглашением Сторон в следующих случаях:
а) ________________;
б) ________________;
в) ________________.
3. Стоимость работ
3.1. Стоимость Работ согласована Сторонами в смете (Приложение N ____ к настоящему Договору).
3.2. Оплата Работ производится поэтапно в сроки, установленные в смете.
3.3. Порядок оплаты Работ: ________________.
3.4.
Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, что увеличивает стоимость Работ, Подрядчик обязан в срок ________________ предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение сметной стоимости Работ, вправе отказаться от настоящего Договора.
3.5.
В случае досрочного расторжения настоящего Договора Подрядчик обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж в размере _______________ (________________) рублей (в случае, если таковой был фактически уплачен) в следующем порядке: ________________.
3.6. Стоимость Работ может быть изменена только по письменному соглашению Сторон.
3.7. Документально подтвержденная экономия Подрядчика распределяется в следующих долях: Подрядчику – ____%, Заказчику – ____%.
4. Обеспечение Работ материалами и оборудованием
4.1. Обеспечение Работ материалами, оборудованием, изделиями и конструкциями, санитарно-техническим, электротехническим и иным инженерным оборудованием осуществляет Подрядчик.
4.2.
Заказчик также вправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости работ по настоящему Договору приобретать необходимое оборудование и материалы. При этом стоимость Работ, подлежащая оплате Подрядчику, уменьшается на стоимость приобретенного Заказчиком оборудования и материалов.
4.3.
Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п.
должны быть предоставлены другой Стороне за ________________ дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
4.4. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования (в том числе материалов и оборудования, предоставляемых Заказчиком) осуществляет Подрядчик.
4.5. Сторона, передающая оборудование в монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия-изготовителя, необходимой для монтажа.
4.6.
Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования до момента подписания Заказчиком акта приема-передачи завершенного строительством Объекта несет Подрядчик.
4.7.
Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.
4.8. Реализация материалов, оборудования и конструкций, не использованных Подрядчиком при строительстве Объекта и оплаченных Заказчиком, осуществляется Подрядчиком на основании отдельного договора комиссии за вознаграждение, которое не может превышать ____% от стоимости реализуемых материалов, оборудования и конструкций.
5. Права и обязанности Подрядчика
Источник: http://docs.cntd.ru/document/493610345
Договор подряда на поставку и монтаж оборудования
Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке) следующего оборудования: [вписать нужное] по адресу: г. [название населенного пункта], ул. [название улицы], дом [номер дома].
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1 Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором. 1.3. Для выполнения работ, указанных в п.
1.1. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой. 2.
Права и обязанности сторон 2.1. Подрядчик обязан: 2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение [значение] дней с момента заключения настоящего Договора; 2.1.2.
Договор на монтаж оборудования (образец)
Услуги потребляются заказчиком непосредственно в процессе их оказания и не предполагают предоставления исполнителю какого-либо технического задания. Стороны свободны в заключении договора.
Договор подряда»
В свою очередь заказчик берет на себя обязательство принять результат работы и перечислить исполнителю плату, установленную условиями договора.
Кроме этого, в договоре должно быть указано: какое оборудование подлежит монтажу; где именно оно устанавливается; конкретный перечень требований, предъявляемых к результатам работ.
Договор поставки и монтажа оборудования
3.2. настоящего Договора.2.2. Поставка Оборудования осуществляется по следующему адресу Покупателя: .2.3.
Оборудование считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем после подписания Сторонами товарной накладной и акта выполненных работ.2.4.
Право собственности и риск случайной гибели на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем товарной накладной и акта выполненных работ.2.5.
Поставщик обязуется передать Покупателю оборудование, соответствующее государственным стандартам Российской Федерации, установленным для данного вида оборудования, а также техническим условиям и сертификатам завода-изготовителя оборудования, и предоставить эксплуатационную документацию на данное оборудование.2.6.
Поставщик обязуется осуществить поставку оборудования в упаковке, которая бы обеспечила сохранность оборудования во время транспортировки и до передачи оборудования Покупателю.2.7.
Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования
1.4.
Приложение №3.2.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору устанавливается в рублях РФ. 2.2. Общая цена настоящего Договора составляет рублей.2.3.
Указанная цена, оплачиваемая в рублях, не содержит российский НДС на предоставляемые Исполнителем на территории Российской Федерации Услуги. Цена на Услуги без учета НДС остаётся твердой и не подлежит изменению после подписания Договора.3.1. Оплата по данному Договору осуществляется следующим образом:3.1.1.
Оплата работ по шеф-монтажу производится после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №4) путем перевода денежных средств на р/счет Исполнителя согласно выставленному счету в течение рабочих дней.3.2.
Договорна монтаж оборудования
5.5. Исполнитель несет ответственность за произошедшую по его вине утрату и/или гибель имущества Заказчика.
В этом случае Исполнитель обязан за свой счет заменить указанное имущество аналогичным или возместить причинённый Заказчику ущерб. 5.6. Исполнитель несет ответственность за ущерб причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
5.7. Уплата пени, штрафов и возмещение убытков не освобождает Стороны от взятых на себя обязательств по настоящему Договору. 5.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Исполнитель.
6. Порядок приемки и сдачи выполненных работ 6.1. Приемка результата работ осуществляется по приемо-сдаточному акту, в течение ….
Договор поставки, монтажа и пусконаладки оборудования
Количество и номенклатура Оборудования определяется согласно Техническому заданию и расчету стоимости изделий и работ, которое является Приложением №1 к настоящему Договору.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего Договора собственными или привлеченными силами.
2.1.
