- Договор подряда (изготовление, доставка, монтаж мебели по индивидуальному заказу)
- Договор подряда на изготовление мебели (работа выполняется иждивением заказчика; стоимость работ определена в договоре; условие о предоплате)
- Спецификация к договору на изготовление мебели образец
- Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования) – Договор оказания услуг, работ
Договор подряда (изготовление, доставка, монтаж мебели по индивидуальному заказу)
Покосившаяся тумба, потрескавшаяся краска на столешнице, поцарапанная поверхность плиты. Всё это неполный перечень недостатков, которые граждане могут наблюдать у себя в доме после некачественной установки мебели.
А может быть эти недостатки появились еще раньше: при ее изготовлении.
Как разобраться, кто виноват; к кому предъявлять претензии; кто будет возмещать денежные средства за плохое качество мебели? Об этом расскажем в нашей статье.
Правильный выбор изготовителя/продавца/установщика является условием отсутствия проблем юридического свойства в будущем.
При определении такого лица следует обращать внимание на:
- Отзывы реальных покупателей (заказчиков). Рекомендуем обращать внимание на такие отзывы, которые размещаются на независимых, зарекомендовавших себя сайтах;
- Опыт работы изготовителя (продавца, установщика);
- Хорошая репутация (т.е. отсутствие многочисленных судебных споров, мирное урегулирование вопросов клиентов);
- Демонстрация желания оформления договорных отношений, в том числе фактов продажи, приемки, доставки, составления других документов.
Приобретении нового мебельного гарнитура или отдельных частей из него ответственная задача, поскольку предполагается, что мебель будет служить долгое время. В связи с этим продавцы мебели обязаны доводить до сведения покупателей в наглядной форме (каталоги, информация на странице в Интернет, стенды) такие важные сведения как:
- Назначение данной мебели;
- Материалы, из которых изготовлена мебель и которые использованы при ее отделке (самым ценным материалом является массив древесины, однако он имеет и высокую цену;
- наиболее популярным остается древесно-стружечная плита, имеющая много разновидностей);
- Способы и сроки доставки мебели.
________________________________________________________________________________
ПОКУПКА + ДОСТАВКА + УСТАНОВКА: ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ: НА ЧТО ОБРАТИТ ВНИМАНИЕ СУД
ДОСТАВКА И МОНТАЖ
ПРОПУЩЕН СРОК ДОСТАВКИ
НЕДОБРОСОВЕСТНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
ВЫВОДЫ
________________________________________________________________________________
ПОКУПКА + ДОСТАВКА + УСТАНОВКА МЕБЕЛИ: ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ
Организации и предприниматели, стремясь извлечь как можно больше выгоды, зачастую пытаются навязать дополнительные услуги. Например, при покупке мебели дополнительно могут идти ее доставка или установка. Сами по себе такие действия запрещены действующим законодательством. Важно в этом случае обращать внимание на конкретные условия договора, их формулировку.
Суды общей юрисдикции рассматривают следующую ситуацию как навязывание работ.
Если, намереваясь купить стол, клиент подписал договор, в котором указаны дополнительные работы по доставке этого стола, его установке с обязательной предоплатой, то такой договор будет противоречить Гражданскому кодексу РФ.
Следовательно, гарантией прав клиента является его возможность приобретать, заказывать только те работы и услуги, которые он намеревался заказать. Любое воздействие на его волю даже посредством отражения в договоре навязанных, ненужных услуг не допустимо.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ: НА ЧТО ОБРАТИТ ВНИМАНИЕ СУД
Как правило, в судах заказчики ссылаются на несоответствие работы заказу. При этом судьи обращают внимание на эскиз мебели.
Если такого эскиза нет, то отсутствует возможность удостовериться в том, что работа не выполнена надлежащим образом. В этом случае суд обращает внимание лишь на то, что товар соответствует обычно предъявляемым требованиям.
Иными словами, кровать выполнена таким образом, что она предназначена для сна, стол для потребления пищи и т.д.
Таким образом, при заказе мебели по индивидуальному заданию следует составить ее эскиз и приложить к договору.
Кроме того, в дальнейшем имеет важное значение отражение претензий к покупателю в актах приемки-передачи или отдельно направляемых письмах. Такие претензии послужат доказательством несоответствия выполненной работы желаниям заказчика.
ДОСТАВКА И МОНТАЖ
Другим неприятным сюрпризом для заказчика могут явиться повреждения мебели, возникшие предположительно при доставке и установки мебели. Если такие повреждения обнаружились не сразу, не стоит отчаиваться.
Истинный характер повреждений поможет установить экспертиза.
Мебель под заказ. Заключение договора»
Эксперт в заключении опишет причину появления царапин: носили ли они эксплуатационный характер, либо были связаны с повреждения при установке/доставки мебели.
Заключение эксперта поможет установить и надлежащего ответчика.
То есть если выяснится, что дефекты мебели были вызваны в процессе ее изготовления, но не из-за неаккуратной доставки, то и требования следует адресовать продавцу.
Иначе суд откажет в удовлетворении иска, а судебные расходы(включая оплату услуг представителей ответчика, судебную экспертизу, оплату проезда оппонентов и т.д.) придется возмещать истцу.
ПРОПУЩЕН СРОК ДОСТАВКИ
Другой часто встречающейся проблемой при заключении договора изготовления и доставки мебели выступает пропуск поставщиком срока доставки мебели.
В случае, если заказчиком была внесена предоплата, то за каждый день пропуска, исполнитель обязан уплачивать половину процента от суммы предварительной оплаты.
Например, сумма заказа мебельного гарнитура составила 50 тысяч рублей, а предоплата была внесена в размере 100%, значит за каждый день просрочки фирма обязана уплачивать 500 рублей.
НЕДОБРОСОВЕСТНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
Фирмы и предприниматели могут действовать недобросовестно, вводя клиентов в заблуждение. В этом случае следует последовательно отставить свою позицию в суде, собирая все возможные доказательства. Суды в таких случаях, как правило, обращают внимание на отсутствие необходимых подтверждений со стороны ответчиков.
Пример из практики агентства
В юридическое агентство «ДФ» обратилась гражданка, которая хотела отказаться от договора и вернуть предоплату в размере 500 000 рублей за индивидуальный заказ мебельного гарнитура. Как ей пояснила мебельная фирма, согласившись расторгнуть договор, предоплата возвращена быть не может.
Предоплата, по словам фирмы, уже расходована на составление дизайна мебели, а также на производство замеров. Наши юристы указали, что, согласно нормам гражданского законодательства, потребитель вправе в любое время отказаться от договора, возместив фактическую стоимость произведенных работ.
Вместе с тем, мебельной фирмой не представлено достоверных доказательств наличия выполненного индивидуального дизайна. Так, истец обращалась в мебельную фирму 28 марта, между тем уже 29 марта она изъявила желание расторгнуть договор. Разработать индивидуальный дизайн мебели за такой короткий срок, когда истец не успела согласовать этот дизайн, невозможно.
Кроме того, согласно одному из пунктов договора работы по замеру производятся бесплатно. Суды первой и апелляционной интонаций согласились с нашими доводами и обязали вернуть ответчика предоплату в полном объеме.
ВЫВОДЫ:
Дела по изготовлению мебели на индивидуальный заказ, доставке и монтажу имеют множество подводных камней. Для успешного представления интересов следует обращаться к квалифицированным специалистам. Определить юридически значимые факты (сформировать предмет доказывания) и подтвердить эти факты (представить доказательства суду) помогут юристы агентства «ДФ».
Чтобы с нами связаться, звоните или записывайтесь на консультацию по телефону: +7 (343) 363-03-98
Источник: https://osincev.org/services/dogovornye-spory/dogovor-podryada-izgotovlenie-dostavka-montazh-mebeli-po-individualnomu-zakazu/
Договор подряда на изготовление мебели (работа выполняется иждивением заказчика; стоимость работ определена в договоре; условие о предоплате)
дата и место подписания
___(наименование или ФИО)___, именуем__ в дальнейшем “Заказчик”, влице ___(должность, ФИО)___, действующ__ на основании ___(Устава, положения, доверенности или паспорта)___, с одной стороны, и___(наименование или ФИО)___, именуем__ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ___(должность, ФИО)___, действующего на основании ___(Устава, положения, доверенности или паспорта)___, с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по изготовлению мебели, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.
1.2. Качественные характеристики мебели, вид и количество изделий, пожелания Заказчика к дизайну, а также предполагаемые сроки выполнения работы указаны в задании Заказчика (Приложение N __).
1.3. Для изготовления мебели Подрядчик использует сырье и материалы, предоставляемые Заказчиком.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, составляет _____ (__________) рублей, включая НДС 18%.
2.2. Заказчик обязуется оплатить работу Подрядчика в следующем порядке:
2.2.1. В течение ___ (_______) банковских дней с момента получения оригинала счета Подрядчика уплатить ______% от суммы, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.2.2. В течение ___ (_______) банковских дней с момента получения от Подрядчика оригиналов следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры – перечислить на расчетный счет Подрядчика оставшуюся сумму в размере _________ руб.
2.3. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика задания на изготовление мебели подготовить эскиз каждого изделия и направить эскиз на утверждение Заказчику. Утвержденный (подписанный) Заказчиком эскиз мебели становится неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.1.2. Не позднее ______ с момента согласования Сторонами эскизов мебели представить Заказчику расчет требуемого количества сырья и материалов, необходимых для изготовления мебели.
3.1.3. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика сырья и материалов приступить к выполнению работы и завершить работу не позднее _______ с момента ее начала.
3.1.4. По окончании работ уведомить Заказчика о готовности продукции к приемке, согласовать дату приема-передачи результатов работ, подготовить к этой дате оригиналы документов, предусмотренных п. 2.2 настоящего Договора.
3.1.5. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи изготовленной мебели, передать мебель по акту выполненных работ. В случае если у Заказчика имеются претензии к качеству результата работ, согласовать с Заказчиком сроки и порядок устранения выявленных недостатков.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Не позднее ______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора направить Подрядчику задание Заказчика.
3.2.2. Не позднее ______ с момента получения от Подрядчика эскизов мебели направить Подрядчику: а) согласие с разработанным эскизом;
б) возражения по существу.
3.2.3. Не позднее ________ с момента получения от Подрядчика расчета требуемого количества сырья и материалов, необходимых для изготовления мебели, поставить Подрядчику своими силами сырье и материалы по адресу: _____________ и передать по накладной ТОРГ-12.
3.2.4. По получении от Подрядчика уведомления о готовности продукции к приему-передаче согласовать дату, принять результат работ не позднее согласованной даты.
3.2.5. Оплатить выполненную работу в соответствии с условиями настоящего Договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Подрядчик несет ответственность за соответствие изготавливаемой мебели требованиям задания Заказчика и утвержденного Заказчиком эскиза. В случае изготовления некачественной продукции и/или не соответствующей указанным требованиям Заказчик вправе по своему выбору:
4.1.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в дополнительно согласованный Сторонами срок.
4.1.2. Потребовать от Подрядчика безвозмездно выполнить работу заново.
4.1.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных документально подтвержденных убытков.
4.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты работы Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа в размере _____ руб. за каждый день просрочки.
4.3. В случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. п. 3.2.1 – 3.2.4 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере ______ руб. за каждый день просрочки.
4.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. п. 3.1.1 – 3.1.5 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки, предусмотренной п. 4.3 настоящего Договора.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Разногласия между сторонами, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
5.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают спор в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. В остальном, не урегулированном настоящим Договором, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
6.2.1. По письменному соглашению Сторон.
6.2.2. В одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 – 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.
6.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
——————————–
В соответствии с п. 2 ст. 703 ГК РФ по договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику.
Источник: https://www.xn----ctbbbejw6bbbwcle.xn--p1ai/index.php?doc=1869
ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик: ________________ Подрядчик: _____________________ М.П. М.П.
——————————–
В соответствии с п. 2 ст. 703 ГК РФ по договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику.
Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0
Спецификация к договору на изготовление мебели образец
Утвержденной законодательством Российской Федерации формы, удобной для заполнения, документ спецификации не имеет, поэтому составляется в произвольной форме на стандартном листе формата А4.
Целесообразно при составлении данного документа воспользоваться электронными носителями. Дело в том, что спецификация предполагает табличную часть, которая удобна при заполнении.
Количество граф зависит от требований, которые предъявляются к тому или иному товару. Как правило, к данным требованиям относятся:
Спецификация к договору – документ, являющийся своеобразным дополнением к основному документу – договору поставки и отображает в себе все основные признаки товара, продукции, тары и т.п., передаваемые согласно договору. Ссылка на спецификацию в обязательном порядке должна быть отображена в договоре поставки.
Заключила договор на изготовление КУХНИ! Стоимость мебели.»
Актуальность данного приложения особенно очевидна, если поставляемый товар будет меняться как по своему количеству, так и по качественным или видовым характеристикам. При больших количествах разных поставляемых товаров все их требуемые характеристики неудобно включать в сам текст договора ввиду существенного объема такой информации.
Письменным приложением к договору поставки, составляемым для определения качественных и количественных характеристик поставляемого товара, является спецификация к договору. Это инструмент идентификации товара, который планируется поставлять на протяжении действия договора.
Спецификация к договору поставки
В верхней части обязательно указывается дата и место подписания, полная ссылка на номер договора поставки и наименования предприятий, должности представителей сторон, которые заверяют спецификацию своими подписями и печатями продавца и покупателя.
- №(номер по порядку);
- полное наименование единицы продукции;
- его соответствие ГОСТу, другим установленным стандартам, подтверждающим качество и индивидуальные признаки;
- указание его характеристик;
- единица измерения(штук, килограмм, тонн, погонных метров и т. д.);
- цена за единицу;
- количество продукции;
- сумма по партии поставляемого товара.
Договор бытового подряда на изготовление мебели
Поверхности мебели следует протирать сухой мягкой тканью. Уход за рабочими поверхностями должен осуществляться мягкой влажной тканью, поролоновой губкой или специальными щетками, возможно с применением мягких моющих средств.
Рекомендуется очистить любую часть мебели сразу после загрязнения, не допуская образования разводов, пятен и повреждений. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители, предназначенные именно для мебели.
При использовании специальных средств необходимо четко следовать инструкциям производителей, учитывать порядок и область применения. При отсутствии специальных средств допускается уход (чистка) с применением небольшого количества водного раствора нейтрального моющего средства (например, 2%-моющее средство, 98%-вода).
По завершении любой чистки необходимо высушить (насухо протереть) все части, которые подвергались обработке. Рекомендуется обратить особое внимание на внутренние и мало вентилируемые части мебельного изделия.
Технические и эстетические характеристики мебели во многом зависят от условий её эксплуатации.
Мебельные изделия чувствительны к свету, влажности, сухости, теплу и холоду, поэтому рекомендуется избегать продолжительного воздействия одного или нескольких этих условий, так как это вызывает ускоренное старение лакокрасочного покрытия, деформацию деревянных элементов мебели, старение материала обивки.
Еще почитать: Налоговый вычет при продаже автомобиля менее 3 лет в 2019
Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования)
3.7. Заказчик обязан подготовить помещение для выполнения работ по монтажу (укрыть во избежание порчи мебель, пол, бытовые приборы, убрать лишние предметы), произвести демонтаж старой мебели. В случае невозможности надлежащей установки Изделия в связи с неровностью поверхности (пола, стен, потолков) в помещении Заказчика, Заказчик обязан самостоятельно устранить эти недостатки.
5.2. Цены на материалы, работы и услуги по доставке устанавливаются согласно действующему в момент заключения договора прейскуранту цен. Сумма договора определяется в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. Указанная цена является окончательной и не может быть изменена иначе как по дополнительному соглашению сторон.
Спецификация мебели к договору
- Срок выполнения работ до 27 апреля 2015 года. Изготовление, поставка и сборка офисной мебели, согласно технического задания № 4457/34 от 19 марта 2015 года. Цена одного комплекта 56898,79 рублей, включая НДС 18 %. Количество комплектов 19. Общая стоимость 1081077,01 (один миллион восемьдесят одна тысяча семьдесят семь рублей одна копейка), включая НДС 18% 164910,05 (сто шестьдесят четыре тысячи девятьсот десять рублей пять копеек.
- Срок выполнения работ до 27 мая 2015 года. Изготовление, поставка и сборка офисной мебели, согласно технического задания № 4457/34 от 19 марта 2015 года. Цена одного комплекта 56898,79 рублей, включая НДС 18 %.
- описание покупаемого товара
- расчеты стоимости товара и условия оплаты
- срок поставки и правила приема товара
- права и обязанности сторон
- гарантийные обязательства
- реквизиты сторон
- Приложение №1 «Бланк заказа» — это эскиз вашего заказа (кухня или мебель) с полным конструктивным описанием.
- Приложение №2 «Спецификация» — это перечень составляющих элементов и дополнительных комплектующих вашего заказа.
- Приложение №3 «Инструкция по эксплуатации мебели» — это подробное описание как ухаживать за мебелью из того или иного материала. практические советы, которые помогут вам продлить срок службы мебели.
5. Ответственность сторон 5.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0.5% от не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.2. Подрядчик не несет ответственность за недостатки качество работ, вызванные; — неровностью поверхности пола (наличие угла наклона, уступов и др.);
4. Права и обязанности сторон. 4.1 Заказчик имеет право и обязан: 4.1.1 Вносить изменения в заказ в течение одного календарного дня с момента подписания Договора.
По истечении этого срока претензии по форме и комплектации изделий не принимаются и деньги возврату не подлежат. 4.1.
2 Согласовать конфигурацию заказываемых изделий в органах государственной власти в случае их несоответствия существующему фасаду здания.
4.1.3 При установке изделий силами Исполнителя:
Еще почитать: С чего начать работу агентства недвижимости 2019
Договор на производство мебели под заказ
2.1. Оплата первого замера осуществляется в момент замера и входит в окончательную стоимость товара (п. 8.1.). Изготовление товара осуществляется в течение 30 рабочих (не считая праздников и выходных).
Датой исполнения обязательства Продавца по поставке товара считается дата сообщения Покупателю о готовности передать товар со склада Продавца по телефону, указанному при заключении Договора или отправления уведомления, согласно п.6.2. настоящего Договора.
При этом с Покупателем согласовывается дата доставки и сборки по адресу Покупателя.
1.2. Товары, являющиеся предметом настоящего Договора, в момент заключения настоящего Договора у Продавца отсутствуют и будут заказаны у Изготовителя (Поставщика) по индивидуальным техническим параметрам, согласованным с Покупателем в Спецификации, на основании утверждённого чертежа или (и) дизайн-проекта.
Адвокатская контора
Омск 19 марта 2015 года.
Спецификация к договору поставки ООО «Северные верфи 21 века», в лице Директора по маркетингу и развитию производства Симного Вениамина Евгеньевича, действующий на основании поручения № 5674/СВЕ/5568-15 от 11 марта 2015 года, рассматриваемого здесь как Заказчик, и ЗАО «ПРОИЗВОДСТВО-МЕБЕЛЬ», в лице Заместителя директора по закупкам, действующего на основании приказа директора № 5687-ААА-47677 от 15 марта 2015 года, рассматриваемого здесь как Исполнитель, в рамках договора поставки мебели № 5674/СВЕ/5568-15 от 19 марта 2015 года, далее — договор, договорились о нижеследующем:Заказчик поручает, а Исполнитель выполняет следующее:
- порядковый номер (как и для графика поставки товаров);
- название поставляемого товара (в соответствии с накладной);
- соответствие ГОСТу поставляемого товара;
- единицы измерения, точное количество;
- сумма договора (отдельно без НДС, затем сумма этого налога и сумма с НДС).
Образец договора на поставку продукции со спецификацией
8.4.
В случае включения в текст настоящего договора или Спецификаций к нему условий об установлении мер ответственности (штрафов, пени), далее по тексту штрафных санкций, за ненадлежащее исполнение сторонами возложенных на них обязанностей, датой начисления вышеназванных штрафных санкций стороны будут считать более раннюю из следующих дат: » Дату признания должником, исчисленных кредитором штрафных санкций в соответствии с настоящим договором.
» Дату вступления в законную силу судебного решения о взыскании штрафных санкций со стороны по настоящему договору.
3.4. При перечислении денежных средств в платежных поручениях обязательно указание: на номер и дату договора, номер Спецификации к нему, и назначение платежа.
В случае отсутствия в платежном поручении каких-либо из вышеназванных реквизитов денежные средства, поступившие по ним, засчитываются в счет гашения денежных обязательств Покупателя перед Поставщиком в очередности, предусмотренной действующим законодательством РФ.
03 Авг 2018 stopurist 849
Источник: https://uristtop.ru/avto-i-zakon/spetsifikatsiya-k-dogovoru-na-izgotovlenie-mebeli-obrazets
Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования) – Договор оказания услуг, работ
г.______________ «___»_____________ 201__г.
______________________________ именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________ именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по изготовлению корпусной мебели и/или торгового оборудования (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в соответствии с условиями настоящего договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом и спецификацией.
1.2. Вид Изделия, количество, комплектность, комплектация и материал согласовываются сторонами в эскизе и спецификации, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. После заключения договора любые изменения в спецификации и эскизе допускаются только на основании контрольного замера. Любые изменения должны быть отражены в письменной форме и подписаны Заказчиком.
2. Качество и гарантии
2.1. Качество изготовленного Изделия должно соответствовать условиям договора.
2.2. Изделие изготавливается по образцам, выставленным для ознакомления в выставочном зале Исполнителя. Передаваемое Заказчику Изделие должно соответствовать выставочным образцам.
2.3. На изготовленное Изделие Исполнитель устанавливает гарантийный срок _____ месяцев, который исчисляется с момента приёмки Изделия Заказчиком.
2.4. Заказчик обязан соблюдать правила эксплуатации и хранения изготовленного Изделия. Гарантия не распространяется на случаи нарушения Заказчиком правил эксплуатации, хранения или транспортировки Изделия (при самовывозе), возникновения недостатков вследствие действий третьих лиц или непреодолимой силы.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан передать Заказчику Изделие надлежащего качества в требуемом количестве, комплектности, комплектации согласно спецификации и эскизу, составляемым на основании контрольного замера, согласованным с Заказчиком.
3.2. Срок изготовления Изделия согласовывается сторонами в спецификации. В случае, если по независящим от него причинам (несвоевременная поставка материалов поставщиком и т.п.
) Исполнитель не укладывается в установленный срок, он имеет право перенести срок изготовления Изделия на срок до 5 рабочих дней с обязательным уведомлением Заказчика (устно по телефону, указанному в спецификации) не позднее, чем за 3 дня до установленного срока изготовления.
3.3. Перед наступлением срока изготовления Изделия Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности Изделия и уточняет место и время доставки, если Заказчик заказал доставку.
3.4.Заказчик, в случае изменения места и/или времени доставки, не менее чем за 24 часа должен уведомить об этом Исполнителя и согласовать с ним новое время и/или место доставки.
3.5. Исполнитель обязан доставить готовое Изделие Заказчику в указанное (в спецификации) место в течение 3 рабочих дней с момента уведомления Заказчика о готовности Изделия, при условии полной его оплаты Заказчиком в соответствии с разделом 5 настоящего договора.
Изделие по усмотрению Исполнителя может быть доставлено в разобранном виде, по причине не прохождения его в собранном виде в дверные проёмы, а также в случае доставки Изделия на расстояние до пункта назначения свыше _____ км.
Если Исполнитель не передал изготовленное Изделие Заказчику в установленный срок, или не передал его в полном объёме, он обязан согласовать с Заказчиком новый срок доставки (передачи) Изделия, который не может превышать 3 дней.
3.6. При наличии заказа на услуги монтажа Изделие монтируется Исполнителем. При монтаже Изделия в помещении Заказчика Исполнитель имеет право проводить работы с использованием электроинструмента. Проводимые в процессе монтажа работы неизбежно связаны с шумом, образованием пыли и стружки материала, а так же выделением характерных запахов.
3.7. Заказчик обязан подготовить помещение для выполнения работ по монтажу (укрыть во избежание порчи мебель, пол, бытовые приборы, убрать лишние предметы), произвести демонтаж старой мебели. В случае невозможности надлежащей установки Изделия в связи с неровностью поверхности (пола, стен, потолков) в помещении Заказчика, Заказчик обязан самостоятельно устранить эти недостатки.
3.8. При отсутствии заказа на монтаж изделия, монтаж, подгонка и подрезка изделия по месту осуществляются Заказчиком самостоятельно и за его счёт.
3.9. В случае срыва доставки по вине Заказчика, повторная доставка оплачивается Заказчиком в размере ________ рублей либо Заказчик своими силами и за свой счёт вывозит Изделие из указанного Исполнителем места в согласованное время.
3.10. Исполнитель оставляет за собой право досрочной доставки Изделия Заказчику, предварительно согласовав с ним (устно по телефону, указанному в спецификации) дату и время доставки.
3.11. Приёмка изделия оформляется актом сдачи-приёмки выполненных работ, подписанного обеими сторонами. С момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ Исполнитель считается выполнившим все свои обязательства по настоящему договору.
3.12. Заказчик обязан осуществить проверку и принять Изделия по количеству, качеству, комплектности и комплектации и подписать акт сдачи-приёмки выполненных работ.
При доставке и монтаже Изделия Исполнителем, акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается сторонами после завершения монтажа.
При самовывозе готового Изделия акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается сторонами в месте получения изделия.
3.13. В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ, Изделие считается переданным Заказчику в надлежащем качестве, количестве, комплектности, комплектации, а Исполнитель выполнившим свои обязательства.
3.14. В случае выявления Заказчиком при приёмке Изделия несоответствий по качеству, количеству, комплектности, комплектации об этом должна быть сделана соответствующая отметка в акте сдачи-приёмки выполненных работ. Исполнитель обязан рассмотреть указанные претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней.
В случае признания претензии необоснованной Исполнитель в письменном виде отказывает в ее удовлетворении.
Если претензии являются обоснованными и Изделие передано Заказчику по качеству, количеству, комплектации, комплектности, не соответствующим условиям договора, Исполнитель обязуется устранить недостатки в течение ________ рабочих дней с момента предъявления претензий.
Внимание! Некоторые расходные материалы имеют стандартные размеры (ширину) и не могут быть изменены Исполнителем, проектирование и изготовление Изделия производится с учётом данных стандартных размеров. Угловые элементы кухонных гарнитуров (угловые столы-тумбы, угловые навесные шкафы) составляют угол 90 градусов, и при установке подгонка угловых элементов под особенности помещений не производится.
Видео инструкция по оформлению договоров на поставку мебели на заказ»
По согласованию сторон, устранение данных недостатков может быть произведено только при обоюдном подписании сторонами дополнительного соглашения.
4. Право собственности
4.1. Право собственности и риск случайной гибели переходит к Заказчику с момента передачи ему готового Изделия (подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ).
5. Цена договора и порядок расчётов
5.1. Общая сумма договора составляет: ________________ (__________________________________ ) рублей в т.ч. НДС 18%
5.2. Цены на материалы, работы и услуги по доставке устанавливаются согласно действующему в момент заключения договора прейскуранту цен. Сумма договора определяется в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. Указанная цена является окончательной и не может быть изменена иначе как по дополнительному соглашению сторон.
5.3. Оплата производится Заказчиком путём перечисления в качестве аванса 80% предоплаты на расчётный счёт Исполнителя
5.4. Оставшиеся 20% Заказчик оплачивает до начала монтажных работ, сразу после поступления информации от исполнителя о готовности Изделия.
5.5. Изделие считается оплаченным в момент поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в объёме 100%.
6. Ответственность сторон
6.1.
В случае отказа Заказчика от исполнения договора до передачи ему изготовленного Изделия, Заказчик обязан уплатить Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе от исполнения договора включая, но, не ограничиваясь работами по деталировке чертежа, замеру, услугам дизайнера, стоимости израсходованных материалов, а также возместить Исполнителю расходы, произведённые им до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть работы.
6.2. В случае просрочки оплаты готового Изделия на срок более 5 дней Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение за хранение изделия в размере 0,1 % от стоимости Изделия за каждый день хранения.
6.3. В случае несоблюдения сроков изготовления Изделия, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости Изделия за каждый день просрочки.
7. Форс-мажор
7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств), возникших после заключения настоящего Договора, включая, но, не ограничиваясь пожаром, наводнением, землетрясением, постановлениями государственных органов и органов местного самоуправления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
7.2. При наступлении обстоятельств форс-мажора каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.
7.3. В случаях наступления обстоятельств форс-мажора срок выполнения стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
8. Заключительные положения
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
8.2. Исполнитель обязуется произвести все необходимые работы по подготовке спецификации, оформить ее надлежащим образом и предоставить на утверждение Заказчику. После утверждения спецификации и эскиза любые изменения и дополнения могут быть внесены не иначе как в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
8.3. Заказчик имеет право в любое время отказаться от исполнения договора с учетом условий, предусмотренных в разделе 6 пункте 6.1 настоящего договора.
8.4. Односторонний отказ от исполнения договора допускается в случае существенного нарушения условий договора одной из сторон. Существенными нарушениями со стороны Исполнителя являются:
- передача Изделия ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в течение 20 рабочих дней.
- неоднократное нарушение сроков доставки Изделия.
8.5. Существенными нарушениями со стороны Заказчика признаются:
- нарушение сроков оплаты.
- неоднократные срывы вывоза Изделия со склада поставщика.
8.6. В случае изменения адреса или банковских реквизитов стороны обязаны письменно (по факсу) уведомить об этом друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения.
8.7. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего договора, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.
8.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путём переговоров. В случае невозможности урегулировать спорный вопрос путём переговоров спор передаётся на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
8.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Подписи сторон:
__________________ / ________ _________________ / ________
м.п. м.п.
Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF_%D0%BC%D0%B5%D0%B1_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
